Mentions légales

Identification du professionel :

 

• Lucky Installations

• Luc Argentieri

• Forme Juridique de l’entreprise : SARL

• 10 Rue des Pyrénées, 68350 Didenheim

• Montant du Capital Social : 8100 €

• 06 10 30 47 47, luc.argentieri@lucky-installations.fr

• TVA intracommunautaire  : FR82478553274

• Numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés  : 478553274

​

Hébergement 

​

• Identité de l'hébergeur du site : Wix Online Platform Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland​

• ​

Garantie Décennale : Titulaire de l'attestation d'assurance n° 000001078875304.

​

Condition générales d'utilisation du site et des services proposés : 

​

Le site www.désirsdéco.fr a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de la société, informations aussi précises que possible.

 

Conditions générales de vente (CGV) 

Coaching décoration : 

​

• Caractéristique des services proposé : Proposition de coaching de décoration par Visio-conférence ou directement chez les particuliers et professionnels. Pour la confirmation d'une séance de coaching le paiement doit être effectué par avance.  Les conseils portent notamment sur les choix de couleurs, matériaux, carrelages, sanitaires, mobiliers et luminaires. DésirsDéco n'est tenu d'aucune obligation et responsabilité dans la phase de travaux qui suivent les conseils donnés. Les prestations de conseils ne comportent qu’un avis donné au client, DésirsDéco ne s’engage sur aucun résultat.

• Tous les prix affichés sur le site internet sont TTC, en euros.

• Modalité d'exécution du contrat : Pour confirmer une séance de coaching déco, le paiement doit être effectué de manière anticipé. Une fois le paiement validé, la séance est confirmé et le coaching pourra débuter. Le prix des coaching décoration est ferme et définitif. 

• Modalité de paiement. : le paiement se fait uniquement par virement (carte débit/crédit). STRIPE.

• Droit de rétractation : Une séance en Visio-conférence  peux être annulé 24h avant le Rendezvous. Le remboursement se fera après annulation.

• Garantie du service après vente : Une fois la séance de coaching déroulé, un dossier sera envoyé dans les jours à venir. 

• Modalités de règlement des litiges : tribunal de commerce de Mulhouse. 

• Liens vers la plate-forme européenne de règlement en ligne des litiges (RLL) : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

 

Prestation Clé en Main :

 

Les prestations conclues entre la société LUCKY INSTALLATIONS (DésirsDéco) et un client :

 

Elles constituent un contrat de prestation de services définissant les droits et obligations de DésirsDéco et du Client.

​

Avant la formation d’un contrat entre le Client et DésirsDéco, DésirsDéco établit un devis (gratuitement). Offre limité dans le temps. La validation d’un devis par le client formalise de manière définitive le contrat de prestation de service entre les deux parties. La validation vaut acceptation du prix et des prestations proposées par DésirsDéco. Toute modification donnera lieu à un nouveau contrat. 

​

La prestation Clé en Main comprend dans le cadre d'un projet de rénovation et d'aménagement : 

​

• Conseils pour le choix des matériaux, couleurs et finitions

• réalisation de dossier décoration et de plan d'aménagement

• sélection des entreprises, négociation et planification 

• suivi de chantier, et visite de fin de travaux pour l'aménagement

​

Les détails seront également afficher sur le devis. Les prix des services affichés sur le devis sont hors taxes, TVA en sus. Le taux de la TVA applicable est celui en vigueur au jour de l’exécution de la prestation.

​

Les frais de déplacement font l’objet d’une facturation complémentaire. Le  montant sera déterminé dans le devis.

​

Paiement : 

​

Le prix est payable par acompte : 

1.  A la signature du devis : 30% du montant total estimé

2. A la moitié du chantier, quand les artisans ont finis : 50%

3. En fin de chantier : le montant total défini lors du contrat signé. 

​

En cas de retard de paiement, DésirsDéco suspendra ses services, sans préjudice de toute autre voie d’action.

 

Prestations :

​

Le Prestataire ne s’engage sur aucun délai d’exécution du contrat passé avec le client, l’exécution de sa prestation étant dépendante d’évènements qui lui sont extérieurs. Il ne sera donc pas tenu responsable pour les éventuels retards pris dans l’avancement général du chantier au regard des délais annoncés au Client, lesquels sont purement indicatifs.

​

Dans le cadre d’une prestation Clé en main, DésirsDéco est tenu envers le client d’une obligation d’information et est responsable des dommages qui lui sont directement imputables conformément aux obligations légales (articles 1779 et s. du Code civil). 

​

De ce fait, DésirsDéco bénéficie d’une assurance responsabilité civile professionnelle et une responsabilité décennale : Titulaire de l'attestation d'assurance n° 000001078875304.

​

DésirsDéco ne peut pas être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations due : au fait du client, d’un tiers au contrat ou à un cas de force majeure.

​

​

​